Договор на разработку сайта [.doc]

Последнее обновление: 11.03.2023

Pravosite

Дата публикации: 23.08.2021

	Страниц	Язык	Цена
Договор на создание сайта.docx	Страниц 11	Язык RU	Цена 3 000 ₸	Приобрести
Договор на создание сайта с физическим лицом (ГПХ).docx	Страниц 10	Язык RU	Цена 3 000 ₸	Приобрести
Договор на создание сайта В ПОЛЬЗУ РАЗРАБОТЧИКА.docx	Страниц 12	Язык RU	Цена 3 500 ₸	Приобрести
Договор на создание сайта В ПОЛЬЗУ ЗАКАЗЧИКА.docx	Страниц 15	Язык RU	Цена 3 500 ₸	Приобрести

Структура и содержание договора на разработку сайта
Подробная версия договора на создание веб-сайта
Договор на разработку веб-сайта с физическим лицом (ГПХ)
Договор на разработку сайта в интересах подрядчика (разработчика)
Договор на разработку сайта в интересах заказчика
Нормативное регулирование договора на разработку сайта

Структура и содержание договора на разработку сайта

Сайт компании - это своего рода портал, посредством которого посетители имеют возможность ознакомиться о деятельности компании, ее товарах, работах или услугах. В настоящее время, разработка сайтов является весьма распространенным видом работ, предлагаемым множеством разработчиков.

На данной странице Вы можете скачать актуальную версию договора на создание сайта, разработанного в соответствии с законодательством РК.

Договор применим в отношении работ, связанных с разработкой сайтов или иных digital-продуктов (порталов, мобильных приложений и т.д.).

По отдельным условиям (порядок выполнения и оплаты работ, условия конфиденциальности, защита интеллектуальной собственности, порядок разрешения споров, порядок изменения и расторжения договора и другие) предусмотрены альтернативные варианты, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

При разработке учтены судебная практика и анализ наиболее распространенных ошибок, что позволит Вам избежать конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения максимально использовать возможности договора для судебной защиты своих прав.

Приложение: План-график работ по разработке сайта, определяющий последовательность, сроки выполнения каждого отдельного этапа работ и стоимость работ.

Подробная версия договора на создание веб-сайта

Предусматривает детальное описание как существенных, так и дополнительных условий, справедливых в отношении обеих сторон:

порядок выполнения и принятия работ;
гарантии сторон;
условия защиты интеллектуальной собственности;
дополнительные условия ответственности сторон;
дополнительные основания расторжения договора;
порядок направления извещений и уведомлений и другие.

Договор на разработку веб-сайта с физическим лицом (ГПХ)

Условия аналогичные подробной версии договора, но с учетом того, что подрядчиком по договору является физическое лицо (фрилансер).

Договор на разработку сайта в интересах подрядчика (разработчика)

Предусматривает подробное описание условий, которые могут иметь существенное значение для разработчика, как например:

условия оплаты дополнительных работ;
привлечение субподрядчиков;
порядок принятия работ заказчиком;
дополнительные условия ответственности заказчика;
более лояльные в отношении разработчика условия ответственности и расторжения договора;
ограничение гарантийных обязательств разработчика и другие.

Договор на разработку сайта в интересах заказчика

Предусматривает подробное описание условий, которые могут иметь существенное значение для заказчика, как например:

гарантийные обязательства разработчика;
условия защиты интеллектуальной собственности;
дополнительные условия ответственности разработчика;
более лояльные в отношении заказчика условия ответственности и расторжения договора.

Со всеми видами договоров в сфере информационных технологий (IT) можно ознакомиться на этой странице.

Также Вы можете заказать индивидуальную разработку или экспертизу юридических документов.

Нормативное регулирование договора на разработку сайта

Основным нормативным правовым актом, регулирующими правоотношения сторон договора подряда, является Гражданский кодекс Республики Казахстан.

Полезный материал: "Актуальные вопросы и практические советы по договору подряда"

ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ САЙТА № _____

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «действующего на основании Доверенности № _____ от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия ______ № ______ от ________ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № ______ от _______ года»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке Интернет-сайта Заказчика (далее по тексту – работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и План-графиком работ (Приложение № 2 к настоящему договору) и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.

2. Срок выполнения работ: с _____ года по _____ года.

Альтернативный вариант:

3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее следующего рабочего дня от даты вступления в силу настоящего договора (начальный срок) и предоставить Заказчику результаты работ в срок до _____ года (конечный срок).

Альтернативный вариант (если предусматривается предварительная оплата):

4. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее следующего рабочего дня от даты произведения Заказчиком предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

Альтернативный вариант:

5. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в разумный срок после вступления в силу настоящего договора, с учетом необходимого Подрядчику времени на подготовительные работы, мобилизацию трудовых и иных ресурсов, и предоставить Заказчику результаты работ в срок до _____ года (конечный срок).

6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости работ, не предоставления или предоставления не в полном объеме требуемых для выполнения работ документов, информации, ответов на запросы Подрядчика или ненадлежащего выполнения Заказчиком иных обязательств, влияющих на возможность выполнения работ, срок выполнения работ продлевается на период, соответствующий периоду задержки исполнения обязательств Заказчиком.

7. Виды, объем, содержание работ, цены на работы, а также последовательность и сроки выполнения отдельных этапов работ, и иные условия выполнения работ определяются согласно План-графику работ.

8. Любые работы, в том числе прямо или косвенно относящиеся к предмету настоящего договора, не предусмотренные в настоящем договоре (приложениях к настоящему договору), признаются дополнительными работами и могут быть выполнены Подрядчиком на согласованных условиях за дополнительную оплату.

…………………………

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Онлайн консультация

Задайте вопрос юристу

Получите развернутый ответ и рекомендации по вашему документу от профессионального юриста.

Часто задаваемые вопросы в категории «Договоры в сфере информационных технологий (IT)»

Обязан ли работодатель возместить вред, причиненный третьим лицам в результате ДТП произошедшего по вине водителя?

По вине водителя-работника организации произошло ДТП. Обязана ли организация возместить вред, причиненный третьим лицам в результате произошедшего ДТП?

Страхование транспортных средств Гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств регулируется Гражданским кодексом РК и Законом РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" (далее...

Можно ли отменить расторжение брака?

Здравствуйте! В октябре 2019 года был суд о расторжении брака. Судья удовлетворил развод по соглашению обеих сторон. Я бы хотела восстановить отношения. Можно ли отменить решение суда на сегодняшний день? И еще такой вопрос. При разводе не рассматривался раздел имущества. Квартира и машина были куплены во время брака, но все оформлено на мужа и документы соответственно у него. Вопрос относительно алиментов и места проживания детей (двое несовершеннолетних) также не рассматривался. Как решить данные вопросы, если восстановить отношения с мужем все же не получится?

По вопросу отмены решения суда о расторжении брака: В соответствии со статьей 23 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», брак считается расторгнутым со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении. Так как решение суда обжаловано не было,...

Какие решения суда подлежат немедленному исполнению?

По общему правилу, решение суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, принесение апелляционного ходатайства прокурором, если решение не было обжаловано или прокурором не принесено апелляционное ходатайство. В случаях подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного ходатайства прокурором решение, если оно не отменено и (или) не изменено, вступает в законную силу с момента оглашения постановления судом апелляционной инстанции.

По общему правилу, решение суда обращается к исполнению после вступления его в законную силу. в течение 3 рабочих дней со дня вступления решения в силу ли возвращения дела из вышестоящего суда (например, если решение было обжаловано в апелляционном порядке...

Может ли ЧСИ изменить сумму взыскания по исполнительному документу?

Помогите разобраться в ситуации. Два года назад я взял у знакомой в долг 2 500 000 тенге на 6 месяцев по расписке. В связи с непредвиденными обстоятельствами (пандемией, деньги были взяты на товар) своевременно отдать долг не получилось. Знакомая подала в суд, по решению которого было возбуждено исполнительное производство. После этого мной была возвращена часть задолженности, но не деньгами, а имуществом на сумму 850 000 тенге, о чем имеется расписка. Сейчас я хочу погасить оставшуюся сумму задолженности и обратился к ЧСИ для изменения общей задолженности и прекращения исполнительного производства, но он мне отказал. Сказал, что я должен оплатить на текущий счет ЧСИ всю сумму задолженности (2,5 млн.), более объяснений по данному вопросу ЧСИ не дал. Подскажите, имеет ли право ЧСИ отказать в изменении суммы долга при наличии подтверждающего возврат части долга документа? Куда я могу пожаловаться на действия ЧСИ в данном случае?

Деятельность частных судебных исполнителей регулируется Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон). Исполнительный документ выдается судом, вынесшим решение и является основанием для возбуждения исполнитель...