Исковое заявление о возврате предварительной оплаты по договору подряда

Дата публикации: 18.08.2022
2332
Страниц Язык Цена
Иск о взыскании предоплаты по договору подряда 3 RU 1 500 KZT Приобрести

В каких случаях применим иск о возврате аванса по договору подряда

Документ применим в случаях, когда после заключения договора подряда подрядчик не приступает к выполнению работ либо работы не завершены в предусмотренный договором подряда срок. 

Форма и содержание иска о возврате аванса по договору подряда

Требования к форме и содержанию искового заявления определяются статьями 148 - 149 Гражданского процессуального кодекса РК.

Иск подается в суд в письменной форме через канцелярию суда, либо в форме электронного документа через информационный сервис «Судебный кабинет».

В исковом заявлении указываются следующие сведения:

  • наименование суда, в который подается исковое заявление;
  • данные истца и ответчика (ФИО/ наименование; БИН/ ИИН, адрес, телефон; банковские реквизиты - для юридических лиц);
  • данные представителя (Ф.И.О., телефон, е-mail - если заявление подается представителем);
  • требования истца и обстоятельства, на которых они основаны;
  • сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено договором;
  • цена иска.

В случае, если исковое заявление содержит требование о взыскании неустойки предусмотренной договором, необходимо произвести ее расчет.

Документы, прилагаемые к иску о возврате аванса по договору подряда

К исковому заявлению прилагаются:

  • копия удостоверения личности истца (для физических лиц);
  • копии устава, справки о государственной регистрации, приказа о назначении руководителя исполнительного органа истца (для юридических лиц);
  • копия искового заявления;
  • договор подряда;
  • документ об оплате государственной пошлины;
  • документы, подтверждающие обоснованность требований заказчика (гарантийные письма заказчика; претензионные письма подрядчика; скриншоты переписки и т.д.);
  • доверенность на представителя, копии диплома, удостоверения личности представителя (если заявление подается представителем);

К исковому заявлению, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются электронные копии документов, указанных приложении.

Ознакомиться с другими видами обращений в суд

Демонстрационная версия документа

Исковое заявление

о взыскании задолженности и неустойки вследствие неисполнения обязательств по договору подряда

Между _____ (указать ФИО/ наименование подрядчика) (подрядчик, истец) и _____ (указать ФИО/ наименование заказчика) (заказчик, ответчик) заключен Договор подряда № _____ от _____ года (далее – договор), предметом которого является выполнение работ _____ (указать наименование работ, например: «по ремонту жилого помещения (квартиры)»).

Срок выполнения работ по договору составляет _____ (указать срок, например: «30 дней с момента подписания договора»).

Условия, необходимые для выполнения работ по договору истцом были предоставлены ответчику своевременно и в полном объеме. 

В соответствии с условиями договора истцом были преданы ответчику денежные средства в размере _____ тенге, что подтверждается _____ (в качестве подтверждения передачи денежных средств могут быть представлены: платежные поручения, собственноручная расписка ответчика о получении средств, переписка между истцом и ответчиком).

Вместе с тем, ответчиком грубо нарушены условия договора. 

Описать ситуацию, например: «ответчиком не выполнены работы в установленный срок» или «с момента вступления в силу договора, ответчик даже не преступил к выполнению предусмотренных договором работ».

 …………………………

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.

Экономьте время!

Закажите индивидуальную разработку документа любой сложности.

Заказать
Pravosite предоставляет услуги по разработке юридических документов по индивидуальному заказу.
  • Договоры, соглашения
  • Учредительные документы – устав, учредительный договор
  • Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
  • Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации

Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.

Подробнее
Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Часто задаваемые вопросы в категории "Исковые заявления"
  • Заключение договора аренды при наличии двух собственников
    Планирую сдать в аренду квартиру, купленную в браке. Возник вопрос, договор аренды должен быть заключен между мной, супругой и арендатором или я имею право заключить договор от своего имени? Нужно ли в последнем случае нотариальное согласие супруги?
    В соответствии с действующим гражданским законодательством, имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Общая собственность супругов является общей совместной собственностью. В соответствии...
  • Санкции для заказчика за нарушение условий договора подряда
    Наша компания занимается ремонтом квартир и частных домов (текущий, капитальный). В прошлом году заключили договор с гражданкой на ремонт 3-х комнатной квартиры. Сумма работ для нас весьма существенная. Работы закончили вовремя, в сентябре объект был сдан заказчику. Были небольшие недостатки, которые мы устранили в течение нескольких дней. Однако хозяйка квартиры отказывается платить, ссылаясь на то, что работы выполнены плохо, качество ремонта ее не устраивает, часть работ по ее мнению не завершены.
    См. также: "Заказчик уклоняется от принятия и оплаты работ - как защитить права подрядчика?" За нарушение обязательств по договору подряда могут быть применены следующие санкции: возмещение убытков; неустойка. Возмещение убытков регулируется статье...
  • Должен ли поручитель платить по кредиту заемщика?
    В прошлом году дальний родственник оформлял кредит, меня попросил выступить поручителем. В данное время у него сложное положение, есть вероятность просрочки по кредиту. Может ли в этом случае банк обязать меня, как поручителя, выплатить остаток долга по кредиту или этого как-то можно избежать?
    Объем ответственности поручителя по кредиту Согласно статье 330 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в силу поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или ча...
  • Пересмотр выплат по кредиту
    Здравствуйте. В январе я взял в кредит бытовую технику на 12 месяцев. По графику платежей ежемесячный платеж составляет 65500 тенге. Оплачивал до августа месяца, потом начались финансовые затруднения и кредит больше не оплачивался. Есть ли способ уменьшить выплаты и проценты по кредиту?
    На данный вопрос нет однозначного ответа.  В первую очередь Вам необходимо обратиться в банк и объяснить причины, по которым Вы не имеете возможности оплачивать кредит в соответствии с графиком платежей. Если есть какие-либо документы, подтверждающие...
Полезные документы
Новые статьи
Все статьи