Исковое заявление о возврате предварительной оплаты по договору подряда
Страниц | Язык | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Иск о взыскании предоплаты по договору подряда | Страниц 3 | Язык RU | Цена 1 500 KZT | Приобрести |
В каких случаях применим иск о возврате аванса по договору подряда
Документ применим в случаях, когда после заключения договора подряда подрядчик не приступает к выполнению работ либо работы не завершены в предусмотренный договором подряда срок.
Форма и содержание иска о возврате аванса по договору подряда
Требования к форме и содержанию искового заявления определяются статьями 148 - 149 Гражданского процессуального кодекса РК.
Иск подается в суд в письменной форме через канцелярию суда, либо в форме электронного документа через информационный сервис «Судебный кабинет».
В исковом заявлении указываются следующие сведения:
- наименование суда, в который подается исковое заявление;
- данные истца и ответчика (ФИО/ наименование; БИН/ ИИН, адрес, телефон; банковские реквизиты - для юридических лиц);
- данные представителя (Ф.И.О., телефон, е-mail - если заявление подается представителем);
- требования истца и обстоятельства, на которых они основаны;
- сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено договором;
- цена иска.
В случае, если исковое заявление содержит требование о взыскании неустойки предусмотренной договором, необходимо произвести ее расчет.
Документы, прилагаемые к иску о возврате аванса по договору подряда
К исковому заявлению прилагаются:
- копия удостоверения личности истца (для физических лиц);
- копии устава, справки о государственной регистрации, приказа о назначении руководителя исполнительного органа истца (для юридических лиц);
- копия искового заявления;
- договор подряда;
- документ об оплате государственной пошлины;
- документы, подтверждающие обоснованность требований заказчика (гарантийные письма заказчика; претензионные письма подрядчика; скриншоты переписки и т.д.);
- доверенность на представителя, копии диплома, удостоверения личности представителя (если заявление подается представителем);
К исковому заявлению, подаваемому в форме электронного документа, прилагаются электронные копии документов, указанных приложении.
Ознакомиться с другими видами обращений в суд
Исковое заявление
о взыскании задолженности и неустойки вследствие неисполнения обязательств по договору подряда
Между _____ (указать ФИО/ наименование подрядчика) (подрядчик, истец) и _____ (указать ФИО/ наименование заказчика) (заказчик, ответчик) заключен Договор подряда № _____ от _____ года (далее – договор), предметом которого является выполнение работ _____ (указать наименование работ, например: «по ремонту жилого помещения (квартиры)»).
Срок выполнения работ по договору составляет _____ (указать срок, например: «30 дней с момента подписания договора»).
Условия, необходимые для выполнения работ по договору истцом были предоставлены ответчику своевременно и в полном объеме.
В соответствии с условиями договора истцом были преданы ответчику денежные средства в размере _____ тенге, что подтверждается _____ (в качестве подтверждения передачи денежных средств могут быть представлены: платежные поручения, собственноручная расписка ответчика о получении средств, переписка между истцом и ответчиком).
Вместе с тем, ответчиком грубо нарушены условия договора.
Описать ситуацию, например: «ответчиком не выполнены работы в установленный срок» или «с момента вступления в силу договора, ответчик даже не преступил к выполнению предусмотренных договором работ».
…………………………
Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.
- Договоры, соглашения
- Учредительные документы – устав, учредительный договор
- Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
- Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации
Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.
ПодробнееЗадайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов
Задать вопрос
-
Можно ли сдавать жилье в аренду без регистрации в качестве ИП?Здравствуйте! В связи с отъездом в другой регион на три месяца, планирую на время отсутствия сдать в аренду свою квартиру в Алматы. Обязан ли я для этого зарегистрироваться в качестве ИП?Ознакомиться с образцами договоров аренды. Когда физическое лицо обязано зарегистрироваться в качестве ИП В соответствии со статьей 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате...
-
Кто должен платить налоги при заключении договора аренды между физическим и юридическим лицом?Ситуация следующая: юридическое лицо планирует взять у физического лица в аренду земельный участок с последующим выкупом. Должно ли в этом случае физ. лицо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и встать на учет в качестве налогоплательщика?Образец договора аренды земельного участка с правом последующего выкупа. В соответствии со статьей 35 Предпринимательского кодекса РК, обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица,...
-
Должен ли поручитель платить по кредиту заемщика?В прошлом году дальний родственник оформлял кредит, меня попросил выступить поручителем. В данное время у него сложное положение, есть вероятность просрочки по кредиту. Может ли в этом случае банк обязать меня, как поручителя, выплатить остаток долга по кредиту или этого как-то можно избежать?Объем ответственности поручителя по кредиту Согласно статье 330 Гражданского кодекса Республики Казахстан, в силу поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение обязательства этого лица полностью или ча...
-
Пересмотр выплат по кредитуЗдравствуйте. В январе я взял в кредит бытовую технику на 12 месяцев. По графику платежей ежемесячный платеж составляет 65500 тенге. Оплачивал до августа месяца, потом начались финансовые затруднения и кредит больше не оплачивался. Есть ли способ уменьшить выплаты и проценты по кредиту?На данный вопрос нет однозначного ответа. В первую очередь Вам необходимо обратиться в банк и объяснить причины, по которым Вы не имеете возможности оплачивать кредит в соответствии с графиком платежей. Если есть какие-либо документы, подтверждающие...
-
Исковое заявление о возврате предварительной оплаты по договору поставкиПоследнее обновление: 20.12.2022.
Дата публикации: 20.12.2022. -
Исковое заявление о взыскании долга и неустойки по договору поставкиПоследнее обновление: 20.12.2022.
Дата публикации: 20.12.2022. -
Исковое заявление о взыскании суммы долга и неустойки по договору подрядаПоследнее обновление: 15.12.2022.
Дата публикации: 4.01.2021. -
Исковое заявление о взыскании долга и неустойки по договору арендыПоследнее обновление: 15.12.2022.
Дата публикации: 23.11.2020. -
Исковое заявление о солидарном взыскании задолженности по договору аренды с арендатора и его гарантаПоследнее обновление: 15.12.2022.
Дата публикации: 29.11.2019.