Перечень материалов и оборудования (приложение к договору подряда)
Страниц | Язык | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|
Перечень материалов и оборудования (приложение к договору подряда) | Страниц 1 | Язык RU | Цена 500 KZT | Приобрести |
В каких случаях применим документ "перечень материалов и оборудования по договору подряда"
В соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса РК, если иное не предусмотрено договором, работа выполняется иждивением подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.
Вместе с тем, в договоре подряда стороны могут предусмотреть выполнение работ с использованием материалов и оборудования заказчика или с использованием материалов и оборудования обеих сторон договора.
В большинстве случаев обязательства сторон по предоставлению материалов и оборудования определяются в отдельном приложении к договору подряда - перечне материалов и оборудования.
Содержание документа "перечень материалов и оборудования по договору подряда"
Как правило, в таком документе документе отражаются следующие сведения:
- реквизиты договора подряда, данные сторон;
- перечень материалов, с указанием их количества, стоимости и предоставляющей стороны;
- перечень оборудования, с указанием предоставляющей стороны;
- иные сопутствующие условия.
Скачать актуальные версии договоров подряда, соответствующие законодательству РК можно на этой странице.
Перечень приложений к договору подряда
- График производства работ;
- Акт приема-передачи материалов;
- Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат;
- Акт выполненных работ (строительно-монтажные работы);
- Акт возврата неиспользованных материалов.
Приложение № [_____]
к Договору подряда № [_____]
от [_____] г.
Заказчик: [_____]
Подрядчик: [_____]
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с договором подряда № [_____] от [_____] года Стороны согласовали настоящий перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ и пришли к соглашению о нижеследующем:
Заказчиком предоставляются следующие материалы:
Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.
- Договоры, соглашения
- Учредительные документы – устав, учредительный договор
- Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
- Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации
Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.
ПодробнееЗадайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов
Задать вопрос
-
Заказчик уклоняется от принятия и оплаты работ - как защитить права подрядчика?Бывают ситуации, когда работы по договору подряда фактически выполнены, а заказчик уклоняется от их принятия и оплаты. Что важно знать в таких ситуациях подрядчику и какие меры предпринять? По этим вопросам юристы портала Рravosite.kz подготовили несколько практических рекомендаций для подрядных организаций.
-
Ответственность организации за действия своих работниковЗаключили с ТОО договор на проведение ремонтных работ. При выполнении работ на нашем объекте специалист исполнителя по своей халатности или неопытности допустил аварию, в результате чего было испорчено имущество, в том числе компьютерная техника. Нами была предъявлена претензия о возмещении убытков. Исполнитель от возмещения убытков отказывается. Мотивирует тем, что именно эту часть работ выполнял специалист, который не является работником исполнителя, не состоит в его штате. Это привлеченный специалист, с которым был заключен договор ГПХ. Соответственно мы по мнению исполнителя должны предъявить претензию конкретно этому специалисту.Полагаем, что в данном случае исполнитель не прав. В соответствии со статьей 362 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Общая часть), действия должностных лиц либо иных работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника....
-
Санкции для заказчика за нарушение условий договора подрядаНаша компания занимается ремонтом квартир и частных домов (текущий, капитальный). В прошлом году заключили договор с гражданкой на ремонт 3-х комнатной квартиры. Сумма работ для нас весьма существенная. Работы закончили вовремя, в сентябре объект был сдан заказчику. Были небольшие недостатки, которые мы устранили в течение нескольких дней. Однако хозяйка квартиры отказывается платить, ссылаясь на то, что работы выполнены плохо, качество ремонта ее не устраивает, часть работ по ее мнению не завершены.См. также: "Заказчик уклоняется от принятия и оплаты работ - как защитить права подрядчика?" За нарушение обязательств по договору подряда могут быть применены следующие санкции: возмещение убытков; неустойка. Возмещение убытков регулируется статье...
-
Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...
-
Акт приема-передачи материалов (приложение к договору подряда)Последнее обновление: 13.04.2022.
Дата публикации: 14.05.2020. -
Акт выполненных работ (строительно-монтажные работы)Последнее обновление: 13.04.2022.
Дата публикации: 13.05.2020. -
Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по договору подряда)Последнее обновление: 13.04.2022.
Дата публикации: 13.05.2020. -
График производства работ (приложение к договору строительного подряда)Последнее обновление: 13.04.2022.
Дата публикации: 13.05.2020. -
Акт возврата неиспользованных материалов по договору подрядаПоследнее обновление: 13.04.2022.
Дата публикации: 15.11.2020.