Договор подряда на выполнение работ по газификации В ПОЛЬЗУ ПОДРЯДЧИКА. Расширенная версия.

Дата публикации: 2.07.2020
933
Страниц Язык Цена
Договор подряда на выполнение работ по газификации В ПОЛЬЗУ ПОДРЯДЧИКА. Расширенная версия. 9 RU 3 500 KZT Приобрести

Содержание документа "договор на газификацию в интересах подрядчика"

Предлагаемая форма предусматривает максимально подробное описание условий договора на газификацию в интересах подрядчика.

В договоре предусмотрены дополнительные условия, которые могут иметь существенное значение для подрядчика, как например:

  • порядок изменения цены договора;
  • порядок принятия выполненных работ заказчиком;
  • условия продления срока выполнения работ;
  • дополнительные условия ответственности заказчика;
  • ограничение ответственности подрядчика;
  • более лояльные в отношении подрядчика условия ответственности и расторжения договора и другие.

По отдельным условиям (срок выполнения работ, порядок оплаты, порядок предоставления материалов и оборудования и другие) предусмотрены альтернативные варианты, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

В отношении состава работ в договоре предусмотрено два варианта:

  • определение состава работ в тексте договора;
  • определение состава работ в Локальной смете (приложение к договору).

В отношении стоимости работ также предусмотрено два варианта:

  • стоимость указывается в договоре;
  • стоимость определяется в соответствии со Сметой.

При разработке учтены судебная практика и анализ часто допускаемых подрядчиками ошибок, что позволит Вам избежать конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения максимально использовать возможности договора для судебной защиты своих прав.

В каких случаях применим документ "договор на газификацию в интересах подрядчика"

Рекомендуется для использования в качестве типовой формы, если Вы намерены выполнить работы по газификации объекта заказчика и ставите перед собой задачу защитить свои интересы.

Если Вы представляете сторону заказчика, рекомендуется ознакомиться с договором на газификацию в пользу заказчика.

Дополнительная информация:

С другими видами договоров подряда (общая форма, ремонт оборудования, строительный подряд, ремонт отопительной системы и другие) можно ознакомиться на этой странице.

Заказать разработку или экспертизу договора, можно на этой странице.

Более подробно о договоре подряда.

Демонстрационная версия документа

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _____

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «действующего на основании Доверенности № _____ от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия ______ № ______ от ________ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № ______ от _______ года»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по газификации объекта (далее по тексту – работы) и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.

2. Работы выполняются за риск Заказчика.

3. В состав работ входит:

1) строительно-монтажные работы по газификации объекта: монтаж внутрицехового газопровода низкого давления, монтаж внутренних газопроводов для подключения газового оборудования; 

.................

Альтернативный вариант:

4. Перечень работ по газификации, выполняемых Подрядчиком на объекте, определяется Локальной сметой (Приложение № _____) к настоящему договору.

5. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Место выполнения работ (объект): работы выполняются на объекте _____  (указать наименование) по адресу город _____, улица _____, дом № _____.

7. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты предоставления Заказчиком доступа к объекту и необходимых условий для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в течение _____ рабочих дней от даты начала работ (конечный срок).

Альтернативный вариант (если предусматривается предварительная оплата):

8. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты произведения Заказчиком предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

9. Стороны соглашаются, что Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, а Заказчик обязан принять работы, выполненные досрочно, и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора.

…………………………
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.

Экономьте время!

Закажите индивидуальную разработку документа любой сложности.

Заказать
Pravosite предоставляет услуги по разработке юридических документов по индивидуальному заказу.
  • Договоры, соглашения
  • Учредительные документы – устав, учредительный договор
  • Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
  • Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации

Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.

Подробнее
Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Часто задаваемые вопросы в категории "Подряд"
  • Оплата дополнительных работ по договору строительного подряда
    В процессе строительства (точнее капитального ремонта) административного здания было выявлено, что часть работ не учтены в проектно-сметной документации и соответственно, для их выполнения необходимо закупить дополнительные стройматериалы. Вправе ли подрядчик требовать увеличения сметы если в договоре указано, что цена работ (смета) является твердой?
    В соответствии с п. 5 ст. 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой сметы, даже в случаях, когда при заключении договора не было возможности предусмотреть полный объем работ. Вместе с тем, ст. 616 ГК Р...
  • Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?
    Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?
    Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...
  • Пожар по вине подрядчиков. Кто несет ответственность?
    Соседке рабочие делали ремонт. В ходе ремонта они устроили пожар у нее на балконе, который перешел ко мне. Соседка говорит, что с рабочими заключен договор по которому рабочие несут ответственность за причинение вреда третьим лицам. То есть ущерб возмещать отказывается, обращайтесь к рабочим и все. Как в данном случае мне добиться справедливости. 
    Считаем, что в Вашем случае необходимо обратиться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного пожаром, именно к собственнице квартиры. Такое мнение обусловлено следующими обстоятельствами: В соответствии со статьей 921 Гражданского кодекса РК, юридич...
  • Устранение подрядчиком недостатков работ по договору подряда
    Заключен договор на ремонт квартиры. Все материалы закупались подрядчиком самостоятельно. Перечень материалов и их описание (производитель, стоимость и т.д.) указаны в смете. Ремонт почти закончен и подрядчиком назначена дата подписания акта выполненных работ. При этом, вместо сантехники указанной в смете установили другую, намного хуже и на вид и по качеству. Есть и масса других претензий по работе и материалам, но про качество работ в договоре ничего не написано. Как в данном случае поступить? Провести экспертизу, и уже на основании экспертизы потребовать от подрядчика замены сантехники и исправления некачественных работ? Или есть другой алгоритм действий?
    В первую очередь отметим, что для полного понимания порядка и условий замены подрядчиком ненадлежащих материалов, а также исправления недостатков выполненных работ, необходимо ознакомиться с условиями заключенного договора подряда. Вместе с тем, общие пра...
Полезные документы
Популярные статьи
Все статьи