Договор подряда на выполнение работ по газификации В ПОЛЬЗУ ЗАКАЗЧИКА. Расширенная версия.


Дата публикации: 2.07.2020
838

Страниц Язык Цена
Договор подряда на выполнение работ по газификации В ПОЛЬЗУ ЗАКАЗЧИКА. Расширенная версия. 10 RU 3 500 KZT Приобрести


Содержание документа "договор на выполнение комплекса работ по газификации объекта в интересах заказчика"

Предлагаемая форма предусматривает максимально подробное описание условий договора на газификацию в интересах заказчика.

В договоре предусмотрены дополнительные условия, которые могут иметь существенное значение для заказчика, как например:

  • порядок устранения недостатков результатов выполненных работ;
  • дополнительные условия ответственности и гарантийные обязательства подрядчика;
  • ограничение ответственности заказчика;
  • более лояльные в отношении заказчика условия ответственности и расторжения договора и другие.

По отдельным условиям (порядок оплаты работ, порядок выполнения работ, гарантийные обязательства подрядчика и т.п.) предусмотрены альтернативные варианты, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

В отношении состава работ в договоре предусмотрено два варианта:

  • определение состава работ в тексте договора;
  • определение состава работ в Локальной смете (приложение к договору).

В отношении стоимости работ также предусмотрено два варианта:

  • стоимость указывается в договоре;
  • стоимость определяется в соответствии со Сметой.

При разработке учтены судебная практика и анализ часто допускаемых заказчиками ошибок, что позволит Вам избежать конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения максимально использовать возможности договора для судебной защиты своих прав.

В каких случаях применим документ "договор на выполнение комплекса работ по газификации объекта в интересах заказчика"

Рекомендуется для использования в качестве типовой формы, если Вам необходимо заказать работы по газификации объекта и Вы ставите перед собой задачу максимально защитить свои интересы.

Если Вы представляете сторону подрядчика, рекомендуется ознакомиться с договором на газификацию в пользу подрядчика.

Дополнительная информация:

С другими видами договоров подряда (общая форма, ремонт оборудования, строительный подряд, ремонт отопительной системы и другие) можно ознакомиться на этой странице.

Заказать разработку или экспертизу договора, можно на этой странице.

Более подробно о договоре подряда.


Демонстрационная версия документа

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _____

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «действующего на основании Доверенности № _____ от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия ______ № ______ от ________ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № ______ от _______ года»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по газификации объекта (далее по тексту – работы) и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.

2. Работы выполняются за риск Подрядчика.

3. В состав работ входит:

1) строительно-монтажные работы по газификации объекта: монтаж внутрицехового газопровода низкого давления, монтаж внутренних газопроводов для подключения газового оборудования;

...............

Альтернативный вариант:

4. Перечень работ по газификации, выполняемых Подрядчиком на объекте, определяется Локальной сметой (Приложение № _____) к настоящему договору.

5. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

6. Место выполнения работ (объект): _____ (указать наименование, например «производственная база») по адресу город _____, улица _____, дом № _____.

7. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты вступления в силу настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

Альтернативный вариант (если предусматривается предварительная оплата):

8. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты произведения Заказчиком предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

9. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить их стоимость. Отказ в досрочном выполнении работ допускается в случае отсутствия возможности их принятия.

…………………………
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.

Экономьте время!

Закажите индивидуальную разработку документа любой сложности.

Заказать
Pravosite предоставляет услуги по разработке юридических документов по индивидуальному заказу.
  • Договоры, соглашения
  • Учредительные документы – устав, учредительный договор
  • Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
  • Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации

Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.

Подробнее

Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Часто задаваемые вопросы в категории "Договор на выполнение работ по газификации"
  • Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?
    Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?
    Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...
  • Оплата дополнительных работ по договору строительного подряда
    В процессе строительства (точнее капитального ремонта) административного здания было выявлено, что часть работ не учтены в проектно-сметной документации и соответственно, для их выполнения необходимо закупить дополнительные стройматериалы. Вправе ли подрядчик требовать увеличения сметы если в договоре указано, что цена работ (смета) является твердой?
    В соответствии с п. 5 ст. 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой сметы, даже в случаях, когда при заключении договора не было возможности предусмотреть полный объем работ. Вместе с тем, ст. 616 ГК Р...
  • Санкции для заказчика за нарушение условий договора подряда
    Наша компания занимается ремонтом квартир и частных домов (текущий, капитальный). В прошлом году заключили договор с гражданкой на ремонт 3-х комнатной квартиры. Сумма работ для нас весьма существенная. Работы закончили вовремя, в сентябре объект был сдан заказчику. Были небольшие недостатки, которые мы устранили в течение нескольких дней. Однако хозяйка квартиры отказывается платить, ссылаясь на то, что работы выполнены плохо, качество ремонта ее не устраивает, часть работ по ее мнению не завершены.
    См. также: "Заказчик уклоняется от принятия и оплаты работ - как защитить права подрядчика?" За нарушение обязательств по договору подряда могут быть применены следующие санкции: возмещение убытков; неустойка. Возмещение убытков регулируется статье...
  • Особенности договора строительного подряда ПОД КЛЮЧ
    Договор о строительстве "под ключ" - это разновидность договора строительного подряда. Нормативное регулирование обеспечивается Гражданским кодексом Республики Казахстан (Параграф 3. Особенности строительного подряда).
    Понятие договора о строительстве "под ключ" Договор о строительстве "под ключ" - это разновидность договора строительного подряда. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определ...
Полезные документы

Смотреть также: