Договор подряда на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования системы контроля и управления доступом

Дата публикации: 21.12.2022
331
Страниц Язык Цена
Договор на установку системы контроля и управления доступом. 10 RU 2 500 KZT Приобрести
Договор на установку системы контроля и управления доступом В ИНТЕРЕСАХ ПОДРЯДЧИКА. 15 RU 4 500 KZT Приобрести
Договор на установку системы контроля и управления доступом в ИНТЕРЕСАХ ЗАКАЗЧИКА. 17 RU 4 500 KZT Приобрести

Предмет договора подряда по законодательству РК

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Структура и содержание договора подряда на установку оборудования системы контроля и управления доступом

На данной странице Вы можете скачать актуальную версию договора на выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования системы контроля и управления доступом, разработанного в соответствии с законодательством РК.

По отдельным условиям (цена договора и условия оплаты, порядок выполнения работ, срок выполнения работ, гарантии, условия конфиденциальности, порядок разрешения споров и другие) предусмотрены альтернативные варианты, которые стороны могут выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

При разработке учтены судебная практика и анализ наиболее распространенных ошибок, что позволит сторонам избежать конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения максимально использовать возможности договора для судебной защиты своих прав.

Приложение: форма технической спецификации.

Версии договора подряда на установку оборудования системы контроля и управления доступом

Подробная версия:

Предусматривает дополнительные условия, которые могут иметь существенное значение для сторон, как например: порядок принятия работ, гарантии сторон, дополнительные условия ответственности сторон и ряд других.

Подробная версия в пользу подрядчика:

Предусматривает детальное описание как существенных, так и дополнительных условий выполнения работ в интересах подрядчика, в том числе:

  • дополнительные обязательства и условия ответственности заказчика;
  • порядок определения цены работ, описание условий, при которых цена работ подлежит увеличению;
  • подробное описание оснований продления срока выполнения работ;
  • защита прав подрядчика в ситуациях, когда заказчик несвоевременно принимает выполненные работы или уклоняется от подписания документов, подтверждающих выполнение работ;
  • подробный перечень информации, составляющей конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) подрядчика;
  • ограничение ответственности и гарантийных обязательств подрядчика;
  • более лояльные в отношении подрядчика условия расторжения договора, порядок взаиморасчетов при досрочном прекращении договора.

Подробная версия в пользу заказчика:

Предусматривает дополнительные условия, которые могут иметь существенное значение для заказчика, как например:

  • условия ввода оборудования в эксплуатацию (проведения монтажных, пуско-наладочных работ);
  • порядок выполнения и принятия работ;
  • порядок устранения недостатков результатов выполненных работ;
  • дополнительные условия ответственности и гарантийные обязательства подрядчика;
  • ограничение ответственности заказчика;
  • антикоррупционная оговорка;
  • более лояльные в отношении заказчика условия ответственности и расторжения договора.

Со всеми видами договоров подряда можно ознакомиться на этой странице.

Также Вы можете заказать индивидуальную разработку или экспертизу юридических документов.

Демонстрационная версия документа

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № _____     

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «действующего на основании Доверенности № _____ от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия ______ № ______ от ________ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № ______ от _______ года»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика комплекс работ по установке и вводу в эксплуатацию оборудования системы контроля и управления доступом (далее по тексту – работы), предусмотренных Технической спецификацией (Приложение № 1 к настоящему договору), и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.

2. Работы выполняются за риск Подрядчика.

3. Работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Место выполнения работ (объект): работы выполняются на объекте _____ (указать наименование) по адресу город _____, улица _____, дом № _____.

5. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ (_____) рабочих дней от даты вступления в силу настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

Альтернативный вариант (если предусматривается предварительная оплата):

…………………………
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.

Экономьте время!

Закажите индивидуальную разработку документа любой сложности.

Заказать
Pravosite предоставляет услуги по разработке юридических документов по индивидуальному заказу.
  • Договоры, соглашения
  • Учредительные документы – устав, учредительный договор
  • Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
  • Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации

Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.

Подробнее
Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Часто задаваемые вопросы в категории "Подряд"
  • Устранение подрядчиком недостатков работ по договору подряда
    Заключен договор на ремонт квартиры. Все материалы закупались подрядчиком самостоятельно. Перечень материалов и их описание (производитель, стоимость и т.д.) указаны в смете. Ремонт почти закончен и подрядчиком назначена дата подписания акта выполненных работ. При этом, вместо сантехники указанной в смете установили другую, намного хуже и на вид и по качеству. Есть и масса других претензий по работе и материалам, но про качество работ в договоре ничего не написано. Как в данном случае поступить? Провести экспертизу, и уже на основании экспертизы потребовать от подрядчика замены сантехники и исправления некачественных работ? Или есть другой алгоритм действий?
    В первую очередь отметим, что для полного понимания порядка и условий замены подрядчиком ненадлежащих материалов, а также исправления недостатков выполненных работ, необходимо ознакомиться с условиями заключенного договора подряда. Вместе с тем, общие пра...
  • Заключение договора на проектирование без оформления лицензии
    ТОО-1 (подрядчик) и ТОО-2 (заказчик) планируют заключить договор подряда на проектирование и строительно-монтажные работы. У ТОО-1 лицензия есть только на СМР, но работы по проектированию планируется передать по договору субподряда ТОО-3 (субподрядчик), имеющему лицензию на проектирование. Вопрос: может ли подрядчик передать в субподряд работы, на которые подрядчик не имеет лицензии, если договором предусмотрена возможность передачи таких работ субподрядчикам.
    Статьей 65 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) предусмотрено, что основными участниками отношений, связанных с подрядными работами в строительстве (включая пр...
  • Оплата дополнительных работ по договору строительного подряда
    В процессе строительства (точнее капитального ремонта) административного здания было выявлено, что часть работ не учтены в проектно-сметной документации и соответственно, для их выполнения необходимо закупить дополнительные стройматериалы. Вправе ли подрядчик требовать увеличения сметы если в договоре указано, что цена работ (смета) является твердой?
    В соответствии с п. 5 ст. 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой сметы, даже в случаях, когда при заключении договора не было возможности предусмотреть полный объем работ. Вместе с тем, ст. 616 ГК Р...
  • Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?
    Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?
    Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...
Полезные документы
Смотреть также:
Популярные статьи
Все статьи