Договор строительного подряда В ПОЛЬЗУ ПОДРЯДЧИКА.

Последнее обновление: 18.04.2022

Pravosite

Дата публикации: 08.07.2019

		Страниц	Язык	Цена
	Договор строительного подряда В ПОЛЬЗУ ПОДРЯДЧИКА.	Страниц 8	Язык RU	Цена 2 500 ₸	Приобрести

Предмет договора строительного подряда
Содержание документа "договор строительного подряда в интересах подрядчика"
В каких случаях применим документ "договор строительного подряда в интересах подрядчика"
Альтернативные версии договора строительного подряда

Предмет договора строительного подряда

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иную строительную работу, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работы, принять ее результат и уплатить за нее обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных, неразрывно связанных со строящимся объектом, работ. Правила настоящего параграфа применяются также при капитальном ремонте зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. <ст.651 ГК РК>

Содержание документа "договор строительного подряда в интересах подрядчика"

Подробная версия. Предусматривает подробное описание условий договора строительного подряда с соблюдением интересов подрядчика.

Договор предусматривает:

дополнительные условия в защиту интересов подрядчика: порядок изменения цены договора, порядок принятия выполненных работ заказчиком, ответственность заказчика и другие;
более лояльные в отношении подрядчика условия ответственности и расторжения договора.

По отдельным условиям (оплата работ, сроки выполнения работ, предоставление материалов и оборудования) предусмотрены альтернативные варианты, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

В каких случаях применим документ "договор строительного подряда в интересах подрядчика"

Предлагаемая форма рекомендуется для использования, если по роду своей деятельности вы осуществляете ремонтно-строительные работы и ставите перед собой задачу максимально защитить свои интересы, прописав при этом в договоре только наиболее важные условия.

Альтернативные версии договора строительного подряда

С учетом конкретной ситуации, могут быть целесообразны другие формы договора:

подробная версия (с учетом интересов обеих сторон);
подробная версия (в пользу заказчика).

Со всеми видами договоров строительного подряда и приложений к ним можно ознакомиться на этой странице.

Подробнее о подряде.........

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Иванова И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «Доверенности № _____ от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия _____ № _____ от _____ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № _____ от _____ года»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту Объекта Заказчика (далее по тексту – работы) и сдать их результат Заказчику в установленный срок, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.

2. Работы выполняются за риск Заказчика.

3. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с утвержденной Сторонами Сметой (Приложение № 1 к настоящему договору), определяющей виды, стоимость и этапы работ.

4. Место выполнения работ (объект): _____ (указать тип объекта, например: «помещение» или другой) по адресу город _____, улица _____, дом № _____.

5. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты предоставления Заказчиком доступа к объекту и необходимых условий для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в течение _____ рабочих дней от даты начала работ (конечный срок).

Альтернативный вариант (если предусматривается предварительная оплата):

6. Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты произведения Заказчиком предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

7. Стороны соглашаются, что Подрядчик вправе выполнить работы досрочно, а Заказчик обязан принять работы, выполненные досрочно, и оплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего договора.

8. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств по оплате или других обязательств, влияющих на возможность выполнения работ, срок выполнения работ продлевается на период задержки выполнения обязательств Заказчиком.

…………………………

[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Онлайн консультация

Задайте вопрос юристу

Получите развернутый ответ и рекомендации по вашему документу от профессионального юриста.

Часто задаваемые вопросы в категории «Строительный подряд»

Ответственность организации за действия своих работников

Заключили с ТОО договор на проведение ремонтных работ. При выполнении работ на нашем объекте специалист исполнителя по своей халатности или неопытности допустил аварию, в результате чего было испорчено имущество, в том числе компьютерная техника. Нами была предъявлена претензия о возмещении убытков. Исполнитель от возмещения убытков отказывается. Мотивирует тем, что именно эту часть работ выполнял специалист, который не является работником исполнителя, не состоит в его штате. Это привлеченный специалист, с которым был заключен договор ГПХ. Соответственно мы по мнению исполнителя должны предъявить претензию конкретно этому специалисту.

Полагаем, что в данном случае исполнитель не прав. В соответствии со статьей 362 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Общая часть), действия должностных лиц либо иных работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника....

Договор ГПХ с работником компании

Может ли компания дополнительно заключить со своим штатным сотрудником договор ГПХ на выполнение работ?

Заключение договора ГПХ допускается в случае необходимости в выполнении работ не входящих в должностные обязанности работника, предусмотренные трудовым договором/ должностной инструкцией. Одновременное существование между сторонами трудового и гражданско-п...

Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?

Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?

Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...

Санкции для заказчика за нарушение условий договора подряда

Наша компания занимается ремонтом квартир и частных домов (текущий, капитальный). В прошлом году заключили договор с гражданкой на ремонт 3-х комнатной квартиры. Сумма работ для нас весьма существенная. Работы закончили вовремя, в сентябре объект был сдан заказчику. Были небольшие недостатки, которые мы устранили в течение нескольких дней. Однако хозяйка квартиры отказывается платить, ссылаясь на то, что работы выполнены плохо, качество ремонта ее не устраивает, часть работ по ее мнению не завершены.

См. также: "Заказчик уклоняется от принятия и оплаты работ - как защитить права подрядчика?" За нарушение обязательств по договору подряда могут быть применены следующие санкции: возмещение убытков; неустойка. Возмещение убытков регулируется статье...