Договор подряда на вырубку древесно-кустарниковой растительности В ПОЛЬЗУ ЗАКАЗЧИКА. Подробная версия.

Дата публикации: 2.07.2019
1265
Страниц Язык Цена
Договор подряда на вырубку древесно-кустарниковой растительности В ПОЛЬЗУ ЗАКАЗЧИКА. Подробная версия. 7 RU 2 500 KZT Приобрести

Содержание документа "договор на вырубку деревьев в интересах заказчика"

Предлагаемая форма предусматривает подробное описание условий договора на спил (вырубку) деревьев в интересах заказчика.

В договоре предусмотрены дополнительные условия, которые могут иметь существенное значение для заказчика, как например: привлечение субподрядчиков, гарантии, ответственность подрядчика и другие.

По отдельным условиям (оплата работ, сроки выполнения работ) предусмотрены альтернативные варианты, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

Относительно определения основных характеристик выполняемых работ (наименование, количество, цена и другие) в договоре предусмотрено два варианта: определение характеристик в тексте договора и в отдельном приложении (спецификации).

Также договор предусматривает более лояльные в отношении заказчика условия ответственности и расторжения договора, которые безусловно будут Вам полезны при рассмотрении споров в суде.

В каких случаях применим документ "договор на вырубку деревьев в интересах заказчика"

Рекомендуется для использования в качестве типовой формы, если Заказчиком поставлена задача максимально защитить свои интересы, прописав при этом в договоре только наиболее важные условия.

Если Вы представляете сторону подрядчика, рекомендуется ознакомиться с договором на вырубку деревьев в интересах подрядчика.

Дополнительная информация:

С другими видами договоров подряда (ремонт оборудования, строительный подряд, газификация и другие) можно ознакомиться на этой странице.

Заказать разработку или экспертизу договора, можно на этой странице.

Демонстрационная версия документа
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ 
   

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Иванова И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «Доверенности № ___от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия _____ № _____ от _____ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № _____ от _____ года»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.  Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по очистке от древесно-кустарниковой растительности территории Заказчика, далее по тексту именуемые «работы» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.  Перечень выполняемых работ с указанием их наименования, единиц измерения, количества единиц, цен на работы и общей стоимости работ, указан в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Альтернативный вариант (если договором не предусмотрена Спецификация):

3. Подрядчик обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить перечисленные ниже работы по очистке от древесно-кустарниковой растительности территории Заказчика, далее по тексту именуемые «работы» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

.................

4.  Место выполнения работ (объект): _____ (указать адрес).

5.  Срок выполнения работ: срок выполнения работ по настоящему договору согласуется Сторонами и утверждается Спецификации.

Альтернативные варианты (если договором не предусмотрена Спецификация):

6.  Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты вступления в силу настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в течение _____ рабочих дней от даты начала работ (конечный срок).

Альтернативный вариант (если предусматривается предварительная оплата):

7.  Срок выполнения работ: Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение _____ рабочих дней от даты произведения Заказчиком предварительной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора (начальный срок) и завершить выполнение работ в срок до _____ года (конечный срок).

8.   В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить их стоимость. Отказ в досрочном выполнении работ допускается в случае отсутствия возможности их принятия.

…………………………
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.

Экономьте время!

Закажите индивидуальную разработку документа любой сложности.

Заказать
Pravosite предоставляет услуги по разработке юридических документов по индивидуальному заказу.
  • Договоры, соглашения
  • Учредительные документы – устав, учредительный договор
  • Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
  • Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации

Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.

Подробнее
Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Часто задаваемые вопросы в категории "Подряд"
  • Заключение договора на проектирование без оформления лицензии
    ТОО-1 (подрядчик) и ТОО-2 (заказчик) планируют заключить договор подряда на проектирование и строительно-монтажные работы. У ТОО-1 лицензия есть только на СМР, но работы по проектированию планируется передать по договору субподряда ТОО-3 (субподрядчик), имеющему лицензию на проектирование. Вопрос: может ли подрядчик передать в субподряд работы, на которые подрядчик не имеет лицензии, если договором предусмотрена возможность передачи таких работ субподрядчикам.
    Статьей 65 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон) предусмотрено, что основными участниками отношений, связанных с подрядными работами в строительстве (включая пр...
  • Санкции для заказчика за нарушение условий договора подряда
    Наша компания занимается ремонтом квартир и частных домов (текущий, капитальный). В прошлом году заключили договор с гражданкой на ремонт 3-х комнатной квартиры. Сумма работ для нас весьма существенная. Работы закончили вовремя, в сентябре объект был сдан заказчику. Были небольшие недостатки, которые мы устранили в течение нескольких дней. Однако хозяйка квартиры отказывается платить, ссылаясь на то, что работы выполнены плохо, качество ремонта ее не устраивает, часть работ по ее мнению не завершены.
    См. также: "Заказчик уклоняется от принятия и оплаты работ - как защитить права подрядчика?" За нарушение обязательств по договору подряда могут быть применены следующие санкции: возмещение убытков; неустойка. Возмещение убытков регулируется статье...
  • Как прописать срок выполнения работ в договоре подряда?
    В соответствии со ст. 620 ГК РК, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
  • Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?
    Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?
    Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...
Полезные документы
Популярные статьи
Все статьи