Договор авторского надзора


Дата публикации: 16.07.2019
3705

Страниц Язык Цена
Договор авторского надзора 7 RU 2 500 KZT Приобрести


Содержание документа "договор на авторский надзор за строительством"

Предлагаемая форма предусматривает подробное описание порядка и условий проведения авторского надзора с соблюдением интересов обеих сторон.

По отдельным условиям (стоимость услуг и условия оплаты, порядок принятия услуг и другие) предусмотрены альтернативные варианты, которые стороны могут выбрать на свое усмотрение при заполнении договора, с учетом конкретной ситуации и достигнутых сторонами договоренностей.

При разработке учтены судебная практика и анализ наиболее распространенных ошибок, что позволит сторонам избежать конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения максимально использовать возможности договора для судебной защиты своих прав.

Также Вам могут быть полезны:

В каких случаях применим документ "договор на авторский надзор за строительством"

В соответствии с Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, авторский надзор осуществляется на основании договора, заключенного между заказчиком и автором и (или) разработчиком проекта, либо экспертом, имеющим право на ведение авторского надзора.

В соответствии со статьей 34 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», авторский надзор в обязательном порядке осуществляется в течение всего периода строительства (реконструкции, реставрации, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта) объекта либо консервации строительства незавершенных объектов за счет средств, предусматриваемых в проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами.

Цель и задачи авторского надзора за строительством

В случае отсутствия должного контроля, в процессе строительства могут возникнуть отклонения от проекта, вследствие чего объект не будет принят в эксплуатацию. 

Таким образом, целью авторского надзора является исключение необоснованных отступлений от утвержденной проектной документации. 

Основными задачами авторского надзора является проведение проверок в отношении соблюдения технологии строительства, достижения проектных решений, достоверности документации, проверки применяемых материалов и оборудования. 

Представители авторского надзора также принимают участие в приемке объекта в эксплуатацию.

Кто может проводить авторский надзор

Разработчик проекта вправе делегировать проведение (осуществление) авторского надзора за строительством объекта:

  • эксперту, имеющему аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
  • заказчику для самостоятельного выбора поставщика инжиниринговых услуг по ведению авторского надзора, имеющего соответствующий аттестат.

В каких случаях не требуется ведения авторского надзора

В соответствии со статьей 34 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», авторский надзор осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации на всех объектах строительства, за исключением указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 Закона.


Демонстрационная версия документа

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ №

ТОО «_____», в лице _____ (указать наименование должности и Ф.И.О. лица, подписывающего договор, например: «директора Ивановой И.И.»), действующего на основании Устава (если договор подписывается не первым руководителем, необходимо указать «Доверенности № _____ от _____ года»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и

Индивидуальный предприниматель «_____» (указать наименование ИП), в лице _____ (указать Ф.И.О.), действующий на основании _____ (указать наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве ИП, например: «Свидетельства о государственной регистрации ИП серия _____ № _____ от ______ года» или «Талона о приеме уведомления о начале предпринимательской деятельности № _____ от _____ года»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности, как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное не предусмотрено настоящим договором, термины и определения, применяемые в тексте настоящего договора, будут иметь следующее значение:

«настоящий договор» - настоящий гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем, зафиксированный в письменной форме, включая все последующие приложения и дополнения к нему, а также всю документацию, на которую в настоящем договоре есть ссылки;

................

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется осуществить комплекс мероприятий для обеспечения соответствия выполняемых на Объекте строительно-монтажных работ технологическим, архитектурно-градостроительным, и другим техническим решениям, предусмотренным проектно-сметной документацией (далее - услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить данные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.2. Услуги оказываются Исполнителем посредством посещения Объекта в соответствии с утвержденным Сторонами план-графиком работ авторского надзора (Приложение № 1 к настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3. Сроки оказания услуг:

  • Началом оказания услуг по настоящему договору считается начало работ по строительству Объекта.
  • Окончанием оказания услуг считается дата утверждения акта приемки построенного объекта в эксплуатацию.  

2.4. В случае приостановления строительных работ на Объекте, Исполнитель приостанавливает оказание услуг по настоящему договору.

2.5. Подписанием настоящего договора Исполнитель гарантирует и заверяет Заказчика в следующем:

  • Исполнитель имеет все полномочия исполнить настоящий договор, а также все разрешительные документы на оказание услуг, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
  • Исполнитель имеет в штате специалистов, обладающих уровнем профессиональной квалификации, достаточным для исполнения обязательств по настоящему договору и имеющих соответствующие аттестационные документы.

2.6. Все претензии (притязания) со стороны любых лиц, связанные с вышеперечисленными гарантиями, есть в полном объеме ответственность самого Исполнителя и не распространяются на Заказчика ни при каких условиях.

…………………………
[Скрытый текст. Полная версия доступна после скачивания]

Оформите подписку, чтобы экономить на покупках документов.

Экономьте время!

Закажите индивидуальную разработку документа любой сложности.

Заказать
Pravosite предоставляет услуги по разработке юридических документов по индивидуальному заказу.
  • Договоры, соглашения
  • Учредительные документы – устав, учредительный договор
  • Кадровые документы – трудовые договоры, коллективные договоры, системы оплаты труда
  • Корпоративные документы - положения, инструкции и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность организации

Правильно составленный документ позволит свести к минимуму возможные риски, связанные с принятием управленческих решений.

Подробнее

Получите развернутый ответ на Ваш вопрос в короткие сроки

Задайте интересующий Вас вопрос и получите консультации профессиональных юристов

Задать вопрос
Часто задаваемые вопросы в категории "Авторский, технический надзор"
  • Особенности договора строительного подряда ПОД КЛЮЧ
    Договор о строительстве "под ключ" - это разновидность договора строительного подряда. Нормативное регулирование обеспечивается Гражданским кодексом Республики Казахстан (Параграф 3. Особенности строительного подряда).
    Понятие договора о строительстве "под ключ" Договор о строительстве "под ключ" - это разновидность договора строительного подряда. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определ...
  • Ответственность организации за действия своих работников
    Заключили с ТОО договор на проведение ремонтных работ. При выполнении работ на нашем объекте специалист исполнителя по своей халатности или неопытности допустил аварию, в результате чего было испорчено имущество, в том числе компьютерная техника. Нами была предъявлена претензия о возмещении убытков. Исполнитель от возмещения убытков отказывается. Мотивирует тем, что именно эту часть работ выполнял специалист, который не является работником исполнителя, не состоит в его штате. Это привлеченный специалист, с которым был заключен договор ГПХ. Соответственно мы по мнению исполнителя должны предъявить претензию конкретно этому специалисту.
    Полагаем, что в данном случае исполнитель не прав. В соответствии со статьей 362 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (Общая часть), действия должностных лиц либо иных работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника....
  • Оплата дополнительных работ по договору строительного подряда
    В процессе строительства (точнее капитального ремонта) административного здания было выявлено, что часть работ не учтены в проектно-сметной документации и соответственно, для их выполнения необходимо закупить дополнительные стройматериалы. Вправе ли подрядчик требовать увеличения сметы если в договоре указано, что цена работ (смета) является твердой?
    В соответствии с п. 5 ст. 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан, подрядчик не вправе требовать увеличения твердой сметы, даже в случаях, когда при заключении договора не было возможности предусмотреть полный объем работ. Вместе с тем, ст. 616 ГК Р...
  • Может ли арбитраж рассматривать споры по коммунальным услугам?
    Правомерна ли арбитражная оговорка в публичном на оказание услуг по водоснабжению?
    Согласно п. 8 ст. 8 Закона РК "Об арбитраже", арбитражу не подведомственны споры, по которым затрагиваются интересы несовершеннолетних лиц, лиц, признанных в порядке, установленном законом, недееспособными или ограниченно дееспособными, о реабилитации и ба...
Полезные документы

Смотреть также: